Legislación › Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009, que aprueba la Instrucción General relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las Entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.

ANEXO IV

Documentación a remitir junto con el anexo III (1)

Incidencias en la ejecución

ORDEN	DOCUMENTO
1	En el supuesto de modificación del contrato: – Justificación de las razones de interés público o causas imprevistas que dan lugar a la modificación (art. 202.1 LCSP). – Certificado, en su caso, de existencia de crédito y fiscalización previa del gasto complementario que sea preciso. – Acreditación del trámite de audiencia al contratista en el expediente de modificación (art. 195.1 LCSP). – Informe del Servicio Jurídico relativo a la modificación propuesta (art. 195.2 LCSP). – Informe del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, en su caso (art. 195.3 LCSP). – Acuerdo del órgano de contratación aprobando el expediente de modificación, así como los gastos complementarios precisos. – Resguardo acreditativo del reajuste de la garantía, derivado de la modificación, en su caso (art. 87.3 LCSP). – Formalización de la modificación (art. 202.3 LCSP). Acreditación, en su caso, de la clasificación del adjudicatario (art. 54 LCSP). – Documentos acreditativos de hallarse el adjudicatario al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (art. 135.4 LCSP). – Acuerdo de prórroga de la duración del contrato y, en su caso, conformidad del contratista (arts. 23.2 y 279 LCSP).
2	En el supuesto de revisión de precios, se remitirá la documentación correspondiente (arts. 77 y ss. LCSP).
3	En el supuesto de prórroga del contrato de arrendamiento de bienes muebles, resolución por la que se aprueba la prórroga y documento en que se formaliza (art. 266 LCSP).
4	En el supuesto de modificaciones realizadas conforme al art. 258 LCSP: – Aprobación por el órgano de contratación. – Medidas adoptadas para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
5	Resoluciones por las que se hayan concedido prórrogas en la ejecución del contrato o impuesto penalidades por demora en dicha ejecución (arts. 195, 197 y 198 LCSP) e informes de la dirección facultativa y peticiones del contratista.
6	Resolución del órgano de contratación acordando la suspensión del contrato y acta en la que se consignen las circunstancias que motivaron la suspensión y la situación de hecho en la ejecución del contrato (art. 203 LCSP) e informes de la dirección facultativa y peticiones del contratista.
7	En caso de cesión del contrato (art. 209 LCSP): – Autorización por el órgano de contratación de la cesión. – Informe técnico relativo al grado de ejecución del contrato. – Acreditación de la capacidad para contratar con la Administración del cesionario y, en su caso, de su clasificación. – Escritura pública de formalización de la cesión.
8	En caso de subcontratación (art. 210 LCSP): – Indicación previa del licitador relativa a la parte del contrato que tenga previsto subcontratar [art. 210.2.a) LCSP]. – Comunicación del adjudicatario de las subcontrataciones a realizar [art. 210.2.b) LCSP]. – En su caso, autorización expresa de la subcontratación por el órgano de contratación [art. 210.2. c) y d) LCSP]. – Certificado emitido por la Dirección facultativa del contrato de obras, comprensiva de las subcontrataciones registradas en el correspondiente Libro de Subcontratación (art. 8 Ley 32/2006).

(1) De los documentos relacionados, se consignarán en este anexo los que procedan de acuerdo con el objeto de la comunicación.

Cumplimiento del contrato

ORDEN	CLAVE	DOCUMENTO
1	OBR-COP-GSP	Acta de comprobación del replanteo (art. 212 LCSP).
2		Documentación acreditativa de la realización del acto formal y positivo o negativo de recepción o conformidad de la realización del objeto del contrato, incluyendo, en su caso, la comunicación a la Intervención de la administración correspondiente (art. 205.2 LCSP).
3	OBR-COP-GSP	Acta de medición general y certificación final de las obras (art. 218.1 LCSP).
4	OBR-COP-GSP	Aprobación de la liquidación de la obra (art. 218.2 LCSP).
5	COP-GSP	Documento expedido por el órgano de contratación sobre valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental (art. 227.2 LCSP).
6	EMR (art. 97.d)	Orden de ejecución acompañada de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito [art. 97.1.a) LCSP].
7		En caso de resolución del contrato: – Acreditación del trámite de audiencia al contratista (art. 195.1 LCSP). – Informe del Servicio Jurídico, en su caso (art. 195.2 LCSP). – Dictamen del Consejo de Estado, en su caso (art. 195.3 LCSP).

Abreviaturas:

OBR-Obras.

COP-Concesión de obras públicas.

GSP-Gestión de servicios públicos.

SUM-Suministro.

SER-Servicios.

EMR-Trámite de emergencia.

← VI Índice